書(shū)名: 中華人民共和國(guó)合同范本全書(shū):官方文本、合同說(shuō)明、簽約須知、典型案例、特別提醒、法律政策(3版)作者名: 周小舟本章字?jǐn)?shù): 1219字更新時(shí)間: 2022-07-28 10:45:40
二、重點(diǎn)法條
《民法典》第三編第二分編第十七章承攬合同
第七百七十條 承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付報(bào)酬的合同。
承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。
第七百七十一條 承攬合同的內(nèi)容一般包括承攬的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、報(bào)酬,承攬方式,材料的提供,履行期限,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法等條款。
第七百七十二條 承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但是當(dāng)事人另有約定的除外。
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé);未經(jīng)定作人同意的,定作人也可以解除合同。
第七百七十三條 承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第七百七十四條 承攬人提供材料的,應(yīng)當(dāng)按照約定選用材料,并接受定作人檢驗(yàn)。
第七百七十五條 定作人提供材料的,應(yīng)當(dāng)按照約定提供材料。承攬人對(duì)定作人提供的材料應(yīng)當(dāng)及時(shí)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不符合約定時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人更換、補(bǔ)齊或者采取其他補(bǔ)救措施。
承攬人不得擅自更換定作人提供的材料,不得更換不需要修理的零部件。
第七百七十六條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人。因定作人怠于答復(fù)等原因造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第七百七十七條 定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第七百七十八條 承攬工作需要定作人協(xié)助的,定作人有協(xié)助的義務(wù)。定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行義務(wù),并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的,承攬人可以解除合同。
第七百七十九條 承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第七百八十條 承攬人完成工作的,應(yīng)當(dāng)向定作人交付工作成果,并提交必要的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。定作人應(yīng)當(dāng)驗(yàn)收該工作成果。
第七百八十一條 承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的,定作人可以合理選擇請(qǐng)求承攬人承擔(dān)修理、重作、減少報(bào)酬、賠償損失等違約責(zé)任。
第七百八十二條 定作人應(yīng)當(dāng)按照約定的期限支付報(bào)酬。對(duì)支付報(bào)酬的期限沒(méi)有約定或者約定不明確,依據(jù)本法第五百一十條的規(guī)定仍不能確定的,定作人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果時(shí)支付;工作成果部分交付的,定作人應(yīng)當(dāng)相應(yīng)支付。
第七百八十三條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)等價(jià)款的,承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)或者有權(quán)拒絕交付,但是當(dāng)事人另有約定的除外。
第七百八十四條 承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果,因保管不善造成毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第七百八十五條 承攬人應(yīng)當(dāng)按照定作人的要求保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第七百八十六條 共同承攬人對(duì)定作人承擔(dān)連帶責(zé)任,但是當(dāng)事人另有約定的除外。
第七百八十七條 定作人在承攬人完成工作前可以隨時(shí)解除合同,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
- 人民調(diào)解卷宗文書(shū)制作案例示范
- 最高人民法院民事訴訟文書(shū)樣式:制作規(guī)范與法律依據(jù)(律師與當(dāng)事人卷)(第2版)
- 民事二審再審改判案例:訴訟過(guò)程與爭(zhēng)點(diǎn)剖析
- 新編常用合同范本全書(shū):合同釋義、標(biāo)準(zhǔn)文本、典型案例、陷阱防范、應(yīng)用提示、法律政策(增訂6版)
- 最高人民法院第一巡回法庭典型民商事案件裁判觀點(diǎn)與文書(shū)指導(dǎo)(第1卷)
- 惠州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理立法調(diào)研報(bào)告
- 基本權(quán)利的規(guī)范建構(gòu)(增訂版)
- 最高人民法院行政訴訟文書(shū)樣式:制作規(guī)范與法律依據(jù)
- 實(shí)用法律文書(shū)寫(xiě)作大全
- 法律文本與法律翻譯
- 新編常用法律文書(shū)速查速用大全集:案例應(yīng)用版
- 環(huán)境行政執(zhí)法文書(shū)樣式:制作規(guī)范與法律依據(jù)
- 中國(guó)民族教育政策法規(guī)匯編
- 法學(xué)論文寫(xiě)作:方法與技巧十講
- 最高人民法院民事訴訟文書(shū)樣式:制作規(guī)范與法律依據(jù)(人民法院卷·上冊(cè))(第2版)